{"id":7178,"date":"2026-05-16T08:15:07","date_gmt":"2026-05-16T06:15:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=7178"},"modified":"2026-05-16T08:15:59","modified_gmt":"2026-05-16T06:15:59","slug":"zur-ermittlung-eines-zusatzhonorars-bei-einer-bauzeitverlaengerung-beim-fachplanungsvertrag-olg-koeln-beschluss-vom-29-01-2026-11-u-137-23","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=7178","title":{"rendered":"Zur Ermittlung eines Zusatzhonorars bei einer Bauzeitverl\u00e4ngerung beim Fachplanungsvertrag &#8211; OLG K\u00f6ln, Beschluss vom 29.01.2026 &#8211; 11 U 137\/23"},"content":{"rendered":"<p>Haben die Parteien vertraglich einen Anspruch auf zus\u00e4tzliche Verg\u00fctung f\u00fcr eine vom Auftragnehmer nicht zu verantwortende Bauzeitverl\u00e4ngerung vereinbart (vorliegend mit der Formulierung: \u201e<em>Verz\u00f6gert sich die Bauzeit durch Umst\u00e4nde, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist f\u00fcr die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen eine zus\u00e4tzliche Verg\u00fctung zu vereinbaren. Eine \u00dcberschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten Ausf\u00fchrungszeit, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten.<\/em>\u201c.), k\u00f6nne &#8211; so das OLG K\u00f6ln &#8211; f\u00fcr die Bestimmung der vereinbarten Bauzeit jedenfalls dann auf den zeitlich ersten nach Vertragsschluss erstellten Terminplan zur\u00fcckgegriffen werden, wenn die Vertragsparteien vereinbart haben, dass ein solcher Terminplan nachtr\u00e4glich Vertragsbestandteil werde. Der ein Verl\u00e4ngerungshonorar begehrende Auftragnehmer trage die Darlegungs- und Beweislast daf\u00fcr, dass er die Bauzeitverl\u00e4ngerung nicht zu vertreten habe. Soweit der Anspruch an die &#8222;<em>nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen&#8220;<\/em> ankn\u00fcpft, bemisst sich das Honorar grunds\u00e4tzlich nach der Differenz zwischen den tats\u00e4chlich entstandenen Aufwendungen eines Auftragnehmers und den Aufwendungen, die ihm ohne die Bauzeitverl\u00e4ngerung hypothetisch entstanden w\u00e4ren. So jedenfalls das OLG K\u00f6ln.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Haben die Parteien vertraglich einen Anspruch auf zus\u00e4tzliche Verg\u00fctung f\u00fcr eine vom Auftragnehmer nicht zu verantwortende Bauzeitverl\u00e4ngerung vereinbart (vorliegend mit der Formulierung: \u201eVerz\u00f6gert sich die Bauzeit durch Umst\u00e4nde, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist f\u00fcr die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen eine zus\u00e4tzliche Verg\u00fctung zu vereinbaren. Eine \u00dcberschreitung [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7178","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rechtsreport"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7178"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7178\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7180,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7178\/revisions\/7180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}