{"id":7143,"date":"2026-03-02T09:37:27","date_gmt":"2026-03-02T07:37:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=7143"},"modified":"2026-03-02T09:37:58","modified_gmt":"2026-03-02T07:37:58","slug":"bauablaufaenderung-nach-behoerdeneingriff-ist-keine-anordnung-des-auftraggebers-im-sinne-von-%c2%a7-2-abs-5-vob-b-olg-celle-urteil-vom-14-01-2026-14-u-58-25","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=7143","title":{"rendered":"Bauablauf\u00e4nderung nach &#8222;Beh\u00f6rdeneingriff&#8220; ist keine Anordnung des Auftraggebers im Sinne von \u00a7 2 Abs. 5 VOB\/B! &#8211; OLG Celle, Urteil vom 14.01.2026 &#8211; 14 U 58\/25"},"content":{"rendered":"<p>(Anschluss an: <a href=\"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=6729\">BGH, Urteil vom 19.09.2024 &#8211; VII ZR 10\/24, BGHZ 241, 306-321: \u00dcbergabe angepasster Bauablaufpl\u00e4ne ist keine Bauzeitanordnung! \u2013 BGH, Urteil vom 19.09.2024 VII ZR 10\/24<\/a>)<\/p>\n<p>1. Voraussetzung f\u00fcr einen Mehrverg\u00fctungsanspruch gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a02 Abs.\u00a05 VOB\/B ist der rechtsgesch\u00e4ftliche Wille, den Vertrag hinsichtlich des sog. Leistungssolls zu \u00e4ndern. Es bedarf einer rechtsgesch\u00e4ftlichen Erkl\u00e4rung des Auftraggebers, mit der einseitig eine \u00c4nderung der Vertragspflichten des Auftragnehmers herbeigef\u00fchrt werden soll.<\/p>\n<p>2. Von der Anordnung im Sinne des \u00a7\u00a02 Abs.\u00a05 VOB\/B sind St\u00f6rungen des Vertrags aufgrund von Behinderungen abzugrenzen, die faktisch zu Bauzeitverz\u00f6gerungen oder \u00c4nderungen im Bauablauf f\u00fchren.<\/p>\n<p>3. Ob eine Erkl\u00e4rung oder ein Verhalten des Auftraggebers als Anordnung im Sinne des \u00a7\u00a02 Abs.\u00a05 VOB\/B auszulegen ist, beurteilt sich nach \u00a7\u00a7\u00a0133, 157 BGB.<\/p>\n<p>4. Wird die verkehrsrechtliche Anordnung nach \u00a7\u00a045 Abs.\u00a06 StVO, f\u00fcr deren Einholung der Auftragnehmer verantwortlich war, nicht antragsgem\u00e4\u00df erteilt und f\u00fchrt dies dazu, dass einzelne Bauabschnitte nicht nach dem Bauablaufplan des Auftragnehmers ausgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen, und weist der Auftraggeber den Auftragnehmer daraufhin an, den Bauablauf zu \u00e4ndern, stellt eine solche Mitteilung allein keine rechtsgesch\u00e4ftliche, auf einseitige \u00c4nderung der Vertragspflichten gerichtete Erkl\u00e4rung des Auftraggebers dar. Denn der Auftraggeber best\u00e4tigt damit nur das, was durch die nicht erteilte verkehrsbeh\u00f6rdliche Anordnung ohnehin gegeben ist. Je weniger Einfluss der Auftraggeber auf die ver\u00e4nderten Bauumst\u00e4nde hat, umso weniger wird ein Wille erkennbar sein, die \u00c4nderungen als neuen Gegenstand der vertraglichen Leistung anzuordnen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Anschluss an: BGH, Urteil vom 19.09.2024 &#8211; VII ZR 10\/24, BGHZ 241, 306-321: \u00dcbergabe angepasster Bauablaufpl\u00e4ne ist keine Bauzeitanordnung! \u2013 BGH, Urteil vom 19.09.2024 VII ZR 10\/24) 1. Voraussetzung f\u00fcr einen Mehrverg\u00fctungsanspruch gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a02 Abs.\u00a05 VOB\/B ist der rechtsgesch\u00e4ftliche Wille, den Vertrag hinsichtlich des sog. Leistungssolls zu \u00e4ndern. Es bedarf [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7143","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rechtsreport"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7143"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7143\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7144,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7143\/revisions\/7144"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}