{"id":7024,"date":"2025-10-31T17:05:23","date_gmt":"2025-10-31T15:05:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=7024"},"modified":"2025-10-31T17:05:23","modified_gmt":"2025-10-31T15:05:23","slug":"keine-rechtzeitige-behinderungsanzeige-kein-anspruch-auf-schadensersatz-lg-mannheim-urteil-vom-20-10-2025-1-o-8-24","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=7024","title":{"rendered":"Keine rechtzeitige Behinderungsanzeige, kein Anspruch auf Schadensersatz! &#8211; LG Mannheim, Urteil vom 20.10.2025 &#8211; 1 O 8\/24"},"content":{"rendered":"<p>Ein Anspruch auf Schadensersatz gem\u00e4\u00df \u00a7 6 Abs. 6 VOB\/B wegen einer sogenannten Bauablaufst\u00f6rung setzt grunds\u00e4tzlich eine unverz\u00fcgliche Behinderungsanzeige nach \u00a7 6 Abs. 1 VOB\/B voraus. Die Verpflichtung zur unverz\u00fcglichen Anzeige gebietet eine Information des Auftraggebers bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Bef\u00fcrchtung des Auftragnehmers, die Behinderung werde eintreten, verdichtet. Zeigt der Auftragnehmer die Behinderung nicht unverz\u00fcglich an, steht ihm gegen den Auftraggeber kein Anspruch auf Schadensersatz aus \u00a7 6 Abs. 6 VOB\/B zu.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Anspruch auf Schadensersatz gem\u00e4\u00df \u00a7 6 Abs. 6 VOB\/B wegen einer sogenannten Bauablaufst\u00f6rung setzt grunds\u00e4tzlich eine unverz\u00fcgliche Behinderungsanzeige nach \u00a7 6 Abs. 1 VOB\/B voraus. Die Verpflichtung zur unverz\u00fcglichen Anzeige gebietet eine Information des Auftraggebers bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Bef\u00fcrchtung des Auftragnehmers, die Behinderung werde [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7024","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rechtsreport"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7024"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7024\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7025,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7024\/revisions\/7025"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7024"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}