{"id":5304,"date":"2015-08-21T14:33:07","date_gmt":"2015-08-21T12:33:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.md-ra.de\/?p=5304"},"modified":"2016-10-20T09:28:48","modified_gmt":"2016-10-20T07:28:48","slug":"abrechnung-der-entschaedigung-nach-%c2%a7-6-abs-6-vobb-und-%c2%a7-642-bgb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=5304","title":{"rendered":"Abrechnung der Entsch\u00e4digung nach \u00a7 6 Abs. 6 VOB\/B und \u00a7 642 BGB"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/IMG_20150203_164321.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5305\" src=\"https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/IMG_20150203_164321-300x225.jpg\" alt=\"IMG_20150203_164321\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/IMG_20150203_164321-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/IMG_20150203_164321.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Das OLG K\u00f6ln hat mit Urteil vom\u00a08.04.2015 AZ: 17 U 35\/14 erkannt, dass ein\u00a0Auftragnehmer, der eine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeitverz\u00f6gerung (BGB \u00a7 642) verlangt,\u00a0eine Gegen\u00fcberstellung der gesamten betrieblichen Situation hinsichtlich s\u00e4mtlicher Einnahmen und Ausgaben betreffend aller von ihm geplanten und au\u00dferdem aller tats\u00e4chlich auch durchgef\u00fchrten Arbeiten bzw. der jeweils ver\u00e4nderten Positionen f\u00fcr den kompletten Ausf\u00fchrungszeitraum vorzulegen hat, und zwar einmal fiktiv ohne die Bauzeitverz\u00f6gerung und einmal mit dieser.<\/p>\n<p>Damit wird der Rechtsgrundsatz best\u00e4tigt, dass bei Bauablaufst\u00f6rungen zwar\u00a0eine angemessene Entsch\u00e4digung verlangt werden kann und zwar\u00a0wegen \u00a7 6 Abs. 6 S. 3 VOB\/B auch im VOB\/B Vertrag,\u00a0sofern die Behinderungsanzeige nach \u00a7 6 Abs.\u00a01 Satz 1 VOB\/B erfolgte oder wenn Offenkundigkeit nach \u00a7 6 Abs.\u00a01 Satz 2 VOB\/B gegeben ist. Da sich die H\u00f6he der Entsch\u00e4digung nach \u00a7 642 Abs. 2 BGB\u00a0einerseits nach der Dauer des Verzugs und der H\u00f6he der vereinbarten Verg\u00fctung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann, bestimmt, halten die Gerichte eine solch komplizierte und aufwendige Abrechnung f\u00fcr n\u00f6tig, die praktisch kaum geschafft wird.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das OLG K\u00f6ln hat mit Urteil vom\u00a08.04.2015 AZ: 17 U 35\/14 erkannt, dass ein\u00a0Auftragnehmer, der eine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeitverz\u00f6gerung (BGB \u00a7 642) verlangt,\u00a0eine Gegen\u00fcberstellung der gesamten betrieblichen Situation hinsichtlich s\u00e4mtlicher Einnahmen und Ausgaben betreffend aller von ihm geplanten und au\u00dferdem aller tats\u00e4chlich auch durchgef\u00fchrten Arbeiten bzw. der jeweils ver\u00e4nderten Positionen [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[120,121],"class_list":["post-5304","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rechtsreport","tag-abrechnung-der-entschaedigung","tag-bauzeitverzoegerung-abrechnung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5304\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}