{"id":5271,"date":"2015-02-10T13:55:10","date_gmt":"2015-02-10T11:55:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.md-ra.de\/?p=5271"},"modified":"2016-10-20T09:28:48","modified_gmt":"2016-10-20T07:28:48","slug":"preisanpassung-wegen-massenaenderungen-und-bauablaufstoerungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=5271","title":{"rendered":"Preisanpassung wegen Massen\u00e4nderungen und Bauablaufst\u00f6rungen"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/Potsdam-2-15.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5272\" src=\"https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/Potsdam-2-15-300x225.jpg\" alt=\"Potsdam 2 15\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/Potsdam-2-15-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.md-ra.de\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/Potsdam-2-15.jpg 859w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Nach der Entscheidung des <strong>OLG K\u00f6ln vom 07.11.2014, AZ 19 U 55\/14<\/strong> darf ein Auftraggeber in einem VOB-Einheitspreisvertrag wirksam die Preisanpassung f\u00fcr Massen\u00e4nderungen auch \u00fcber 10 % des vertraglichen Mengenansatzes aus \u00a7 2 Abs. 3 VOB\/B wirksam ausschlie\u00dfen.<\/p>\n<p>Das OLG K\u00f6ln erkannte au\u00dferdem am 27.10.2014, AZ 11 U 70\/13, dass eine Verl\u00e4ngerung der Bauzeit nur dann einen Anspruch des Auftragnehmers auf Mehrverg\u00fctung nach \u00a7 2 Abs. 5 VOB\/B begr\u00fcnden kann, wenn der Auftraggeber diese ausdr\u00fccklich angeordnet hat. Fehlt es an einer bauzeitlichen Anordnung stellt sich nur die Frage, ob die Verl\u00e4ngerung auf eine sonstige Baubehinderungen beruht und der Auftragnehmers nach \u00a7 6 Abs. 6 VOB\/B Schadensersatz oder nach \u00a7 642 BGB Entsch\u00e4digung beanspruchen kann.<\/p>\n<p>Die Geltendmachung eines Schadensersatz- bzw. Entsch\u00e4digungsanspruchs wegen l\u00e4ngerer Vorhaltung von Baustelleneinrichtung, Bauleitung und Polier aus \u00a7 6 Abs. 6 VOB\/B oder \u00a7 642 BGB setzt entsprechende Behinderungsanzeigen und eine hinreichend konkrete Darstellung der behaupteten Bauablaufst\u00f6rung voraus. Im Rahmen der Berechnung eines Anspruchs wegen Bauzeitverz\u00f6gerung hat der Auftragnehmer auch die von ihm selbst verursachten Verz\u00f6gerungen zu ber\u00fccksichtigen. Eine Berechnung, die solche Faktoren au\u00dfer Acht l\u00e4sst, ist unschl\u00fcssig und f\u00fchrt also insgesamt zur Klageabweisung.<\/p>\n<p>Zur bauablaufbezogenen Mehrverg\u00fctung nach \u00a7 2 Abs. 5 VOB\/B betont das OLG K\u00f6ln auch noch einmal, dass ein Auftraggeber regelm\u00e4\u00dfig und selbst bei umfangreichen nachtr\u00e4glichen Leistungen oder Mengenmehrungen davon ausgehen kann, dass ihm der Auftragnehmer mit seinem Nachtrag ein abschlie\u00dfendes Angebot macht, das also auch schon alle bauzeitliche Kosten mit beinhaltet. Andernfalls m\u00fcsse sich der Auftragnehmer die Geltendmachung solcher k\u00fcnftig entstehender Mehrkosten wegen einer in der mit einer Nachtragsbeauftragung verbundenen Bauablaufst\u00f6rung vorbehalten.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nach der Entscheidung des OLG K\u00f6ln vom 07.11.2014, AZ 19 U 55\/14 darf ein Auftraggeber in einem VOB-Einheitspreisvertrag wirksam die Preisanpassung f\u00fcr Massen\u00e4nderungen auch \u00fcber 10 % des vertraglichen Mengenansatzes aus \u00a7 2 Abs. 3 VOB\/B wirksam ausschlie\u00dfen. Das OLG K\u00f6ln erkannte au\u00dferdem am 27.10.2014, AZ 11 U 70\/13, dass [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[115,116,113,112,114],"class_list":["post-5271","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rechtsreport","tag-ankuendigung-mehrkosten","tag-anzeige-mehrksoten","tag-mengenaenderung","tag-nachtragspruefung","tag-vorbehalt-mehrkosten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5271\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}