{"id":4715,"date":"2013-08-12T09:09:24","date_gmt":"2013-08-12T07:09:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.md-ra.de\/?p=4715"},"modified":"2013-08-12T09:09:24","modified_gmt":"2013-08-12T07:09:24","slug":"anordnung-des-auftraggebers-gemas-%c2%a7-2-nr-5-vobb-kann-auch-im-hinblick-auf-die-bauzeiten-in-betracht-kommen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.md-ra.de\/?p=4715","title":{"rendered":"Anordnung des Auftraggebers gem\u00e4\u00df \u00a7 2 Nr. 5 VOB\/B kann auch im Hinblick auf die Bauzeiten in Betracht kommen"},"content":{"rendered":"<p>OLG Hamm &#8211; LG M\u00fcnster 12.4.2011 24 U 29\/09<\/p>\n<p>1. Eine Anordnung des Auftraggebers gem\u00e4\u00df \u00a7 2 Nr. 5 VOB\/B kann auch im Hinblick auf die Bauzeiten in Betracht kommen. Dabei kann eine andere Anordnung angenommen werden, wenn der Auftragnehmer eine nach den urspr\u00fcnglichen Vertragsgrundlagen unberechtigte Anordnung widerspruchslos ausgef\u00fchrt hat und ein rechtsgesch\u00e4ftlicher Wille des Auftraggebers feststellbar ist, die vertraglichen Grundlagen insoweit zu \u00e4ndern.<\/p>\n<p>2. Von einem rechtsgesch\u00e4ftlichen Willen, die vertraglichen Grundlagen zu \u00e4ndern, kann nur ausgegangen werden, wenn die \u00e4ndernden Umst\u00e4nde der Sph\u00e4re des Auftraggebers entstammen. Bei Umst\u00e4nden, die der Sph\u00e4re des Auftragnehmers zuzurechnen sind, besteht regelm\u00e4\u00dfig kein Interesse des Auftraggebers, eigenen Leistungsst\u00f6rungsanspr\u00fcchen durch vertrags\u00e4ndernde Anordnungen den Boden zu entziehen.<\/p>\n<p>3. Aus mehrfach ge\u00e4nderten Bauzeitenpl\u00e4ne und einer Akzeptanz der darin enthaltenen Fristen allein kann nicht ohne weiteres auf eine einvernehmliche \u00c4nderung der vertraglichen Grundlagen im Hinblick auf eine verbindliche Neubestimmung der Bauzeiten geschlossen werden.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OLG Hamm &#8211; LG M\u00fcnster 12.4.2011 24 U 29\/09 1. Eine Anordnung des Auftraggebers gem\u00e4\u00df \u00a7 2 Nr. 5 VOB\/B kann auch im Hinblick auf die Bauzeiten in Betracht kommen. Dabei kann eine andere Anordnung angenommen werden, wenn der Auftragnehmer eine nach den urspr\u00fcnglichen Vertragsgrundlagen unberechtigte Anordnung widerspruchslos ausgef\u00fchrt hat [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rechtsreport"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4715"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4715\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.md-ra.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}